11月03日《招标采购合同管理》每日一练
1[简答题]甲公司与乙公司因合同纠纷向A市B区法院起诉,乙公司应诉。经开庭审理,法院判决甲公司胜诉。乙公司不服B区法院的一审判决,以双方签订了仲裁协议为由向A市中级法院提起上诉,要求据此撤销一审判决,驳回甲公司的起诉。
【问题】
1.甲公司与乙公司签订了仲裁协议,A市B区法院受理该案是否合法?简要说明理由。
2.A市中级法院应当如何处理?
3.如果甲乙公司签订的仲裁协议应具备哪些法定内容?
4.简述仲裁的典型特点。
参考解析:
1.合法。
理由:一方起诉未声明有仲裁协议,另一方当事人在法院首次开庭前没有对法院受理该案提出异议,基于被告应诉,法院取得管辖权,此即应诉管辖,所以本案中B区法院取得了管辖权,应当继续审理,法院的做法是符合法律规定的。
2.应当裁定驳回乙公司的上诉,维持原判决。
B区法院基于被告应诉取得管辖权, 因此,A市中院应当驳回乙公司上诉,维持原判。
3.仲裁协议应当具有请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会的法定内容。
4.仲裁具有自愿性和灵活性,仲裁具有专业性、保密性、快捷性、经济性、独立性和国际性。?
2[单选题]关于经营模式,以下说法错误的是( )。
A.BOT模式,即“建设一转让~经营”模式
B.BOT项目在实践应用中,为了适应不同的条件,衍生出许多变化模式,例如BOOT、B00、B1T、TOT、POT、BT0、ROT以及BOOST等模式
C.特许经营合同是在政府作为行政主体实施行政管理活动的过程中形成的,其签订、履行、终止和解除与行政主体的活动息息相关
D.特许经营合同,由政府以行政许可方式授予特许经营者在特许经营期限内经营特许经营项目的权利
参考答案:A
3[单选题]工程建设项目领域常见的解决争议的方式,具有专业性、全过程解决争议的特点,同时机制也比较灵活的是( )。
A.诉讼
B.和解
C.争议评审
D.仲裁
参考答案:C
4[单选题] 《2007版标准文件》中明确规定,承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后( )天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件理由。
A.7
B.14
C.21
D.28
参考答案:D
5[单选题] 关于附条件合同中所附的条件说法不正确的是( )。
A.条件必须是将来发生的事实
B.条件是由当事人设定而非法定的
C.条件必须是合法的
D.条件是已经确定的事实
参考答案:D
6[单选题] 根据《建设工程施工合同(示范文本)》KGF—2013—0201)规定,“以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料,提供现场测量基准点、基准线和水准点有关资料,并进行现场交验”是( )的责任和义务。
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理人
参考答案:A
7[多选题] 工程监理企业资质分为( )。
A.综合资质
B.专业资质
C.一级资质
D.事务所资质
E.二级资质
参考答案:A,B,D
8[多选题] 根据我国法律规定,合同争议解决方式包括( )。
A.和解
B.第三方调解
C.解除合同
D.申请仲裁委员会仲裁裁决
E.依法向人民法院提起诉讼
参考答案:A,B,D,E
9[多选题] 以下说法正确的是( )。
A.海洋运输可分为班轮运输(1iner Transport)和租船运输(Shipping by Charte—ring)
B.班轮运输承运货物的品种、数量相对比较灵活,货运质量比较有保证,而且一般在班轮码头仓库交接货物,可为货主提供便利和良好的服务
C.公路运输可以直接运进或运出对外贸易货物
D.铁路运输一般不受气候条件的影响,可保障全年的正常运输,而且运量较大,速度较快
E.航空运输运输速度快、货运质量高,受地面条件的限制
参考答案:A,B,C,D
10[简答题] W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件:
事件1:5月20目至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;
事件2:应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;
事件3:6月7日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨;
事件4:6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
【问题】
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔,试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?说明理由。
3.在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金?说明理由。
参考解析:
1.承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件:
(1)与合同相比较,已造成了实际的额外费用或工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失不是由于承包商的过失引起的;
(3)造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险;
(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
2.承包商按规定的索赔程序针对事件1~事件4临时停工事件向业主提出的索赔判断及理由如下:
事件1:工期和费用索赔均不成立。
理由:设备故障属于承包商应承担的风险。
事件2:工期和费用索赔均成立。
理由:延误图纸属于业主应承担的风险。
事件3:工期索赔成立,设备和人工的窝工费用索赔不成立。
理由:特大暴雨属于双方共同的风险。
事件4:工期和费用索赔均成立:
理由:停电属于业主应承担的风险。
3.业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。
理由:设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回,不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回,将会造成工期延误。因此工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。