12月08日《招标采购合同管理》每日一练
学信教育网整理12月08日《招标采购合同管理》每日一练
1[单选题] 根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是（ ）。
A．规范标准
B．中标通知书
C．协议书
D．设计文件
参考答案：C
2[单选题] 《建设工程勘察合同示范合同示范文本(一)》和《建设工程勘察合同示范文本(二)》均约定，在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付勘察费的（ ）作为定金。
A．10%
B．20%
C．30%
D．40%
参考答案：B
3[单选题] 关于国际贸易的合同磋商，下列说法不正确的是（ ）。
A．合同磋商的主要过程是建立业务关系，询价或报价，交流和谈判，签约
B．签订合同是交易磋商的基础
C．交易磋商工作的好坏，直接影响到合同的签订及以后的履行
D．交易磋商是买卖双方为买卖商品，对交易的各项条件进行协商以达成交易的过程
参考答案：B
4[多选题] 价款管理的主要包括（ ）。
A．合同价格条款
B．合同支付条款
C．合同变更条款
D．合同价格调整条款
E．合同决算条款
参考答案：A,B,C,D
5[多选题]合同效力争议包括（ ）。
A．确认合同有效
B．确认合同无效
C．确认合同履行
D．确认合同转让
E．确认合同可撤销争议
参考答案：A,B,E
6[单选题] 下列建设工程施工合同的组成文件，出现矛盾时，（ ）最具优先解释权。
A．中标通知书
B．专用合同条款
C．通用合同条款
D．技术标准和要求
参考答案：A
7[多选题]根据《仲裁法》第16条第2款的规定：“仲裁协议应当具有下列内容（ ）”。
A．请求仲裁的意思表示
B．仲裁事项
C．选定的仲裁委员会
D．仲裁的对象
E．仲裁的目的
参考答案：A,B,C
8[多选题]监理合同管理要点（ ）。
A．工作范围管理
B．监理人员管理
C．服务质量管理
D．监理费用管理
E．工作计划管理
参考答案：A,B,D,E
9[多选题] 租船运输的方式包括（ ）。
A．海洋运输
B．轮班运输
C．定程租船
D．定期租船
E．光船租船
参考答案：C,D,E
10[简答题] W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件：
事件1：5月20目至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；
事件2：应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；
事件3：6月7日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨；
事件4：6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
【问题】
1．承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2．承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?说明理由。
3．在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金?说明理由。
参考解析：
1．承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：
(1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；
(2)造成费用增加或工期损失不是由于承包商的过失引起的；
(3)造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；
(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
2．承包商按规定的索赔程序针对事件1～事件4临时停工事件向业主提出的索赔判断及理由如下：
事件1：工期和费用索赔均不成立。
理由：设备故障属于承包商应承担的风险。
事件2：工期和费用索赔均成立。
理由：延误图纸属于业主应承担的风险。
事件3：工期索赔成立，设备和人工的窝工费用索赔不成立。
理由：特大暴雨属于双方共同的风险。
事件4：工期和费用索赔均成立：
理由：停电属于业主应承担的风险。
3．业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。
理由：设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。因此工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。
每日练习题是学信教育每天精编精选的供广大考生和学员练习学习的相关题目，坚持每天学习一点，进步一点，日积月累就会有一个质的突破，学信教育网衷心为广大考生和学员服务。
