2007年一建市政实务真题及答案(7)

(三) 

1.(本小题6分) 

尚有隧道内有毒有害气体(1分)，以及高压电线电力场(1分)。为此必须制订有毒有害气体的探测
(1分)、防护(1分)和应急措施(1分);必须制订防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施(1分)。 

2.(本小题8分) 

应补充沉井制作的模板方案(1分)和脚手架方案(1分)，补充龙门吊的安装方案(1分)。 

理由：本案中管道内径为3.5m，管顶覆土大于5m，故沉井深度将达到10m左右，现场预制即使采用
分三次预制的方法，每次预制高度仍达3m以上，必须搭设脚手架和模板支撑系统。因此，应制定
沉井制作的模板方案和脚手架方案(2分)，并且注意模板支撑和脚手架之间不得有任何联系(1分)。
本案中，隧道用砼管自重大，采用龙门吊下管方案，按规定必须编制龙门吊安装方案(1分)，并由
专业安装单位施工，安全监督站验收(1分)。 

3.(本小题6分) 

本工程安全验收应包括以下内容： 

沉井模板支撑系统验收(1分)、脚手架验收(1分)、临时施工用电设施验收(1分)、龙门吊安装完毕
验收(1分)、个人防护用品验收(1分)、沉井周边及内部防高空隧落系列措施验收(1分)。 

(四) 

1.(本小题7分) 

能够早日收回工程款(1分)的项目(如灌注桩等)预计今后工程量会增加的项目(1分)，没有工程量
只填单价(1分)的项目可以适当提高单价(1分)：对于后期项目(1分)、工程量可能减少的项目(1分)
可适当降低单价(1分)。 

应该(1分)。措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的
措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目
全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中(1分)。 

2.(本小题4分) 

本工程为单价合同(2分)，单价合同的特点是单价优先(1分)，工程量清单中数量是参考数量(1分)。 

3.(本小题4分) 

应该(1分)。因为总包单位对分包单位承担连带责任(3分)，A公司可以根据分包合同追究B公司的
经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。 

4.(本小题5分) 

(1)支付违约金并返回定金(选择违约金条款)，索赔额为50×2=100万元(2分)： 

(2)双倍返还定金(选择定金条款)，索赔额为400×5%+50=70万元(3分)。 

5.(本小题5分) 

如果合同中有类似价格，则参照采用(2分);合同中没有适用价格又无类似价格，由承包方提出适
宜的变更价格(1分)，计量工程师批准执行(1分)。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合
同纠纷处理(1分)。 

6.(本小题5分) 

A公司不能对业主提起诉讼(1分)。因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分)，不能提起诉讼。A
公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分)，如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制
执行(1分)。 

(五) 

1.(本小题8分) 

基坑支护及降水工程(2分);起重吊装工程(2分);拆除工程(2分);预应力张拉施工(2分)。 

2.(本小题3分) 

错误之处：总平面布置图保持不变。(1分) 

由于本项目位于城市繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通，因此施工平面布置图应
是动态的。(2分) 

3.(本小题6分) 

工程总工期为120天。(3分) 

关键线路为：①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀(3分) 

4.(本小题8分) 

事件1将使工期拖延4天(2分)。事件2将使工期再延长2天(2分)。如果承包人提出工期索赔，只能获
得由于事件1导致的工期拖延补偿，即延期4天(2分)。因为原有地下管网资料应由些主盟送，并应
保证资料的准确性，所以承包人应获得工期索赔，而设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延
期批准(2分)。 

5.(本小题5分) 

还有：实际施工进度图(1分);工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况(1分);进度偏差的状况
和导致偏差的原因分析(1分);解决问题的措施(1分);计划调整意见和建议(1分)。

（责任编辑：静）